Styring af bygge- og anlægsprojekter. Ved Tina Braad

Transkript

1 Styring af bygge- og anlægsprojekter Ved Tina Braad

2 2 Styring af bygge- og anlægsprojekter Tidsplaner som styringsværktøj Sanktioner over for entreprenøren Administration af dagbøder Entreprenørens forsinkelseskrav Rådgivers ansvar for forsinkelser

3 3 Tidsplaner som styringsværktøj Udbudstidsplan (AB 92, 2, stk. 3) Kontrakttidsplan Se blandt andet Alsion-sagen (TBB ): Tidligt udbud i seks storentrepriser Udbudstidsplanen var gældende i mangel af enighed om ny tidsplan. Arbejdstidsplan (AB 92, 9, stk. 1) Er den bindende for entreprenøren? Udgangspunktet: Kun styrings- og planlægningsværktøj Se dog blandt andet TBB : [ ] Under byggeriets gang reviderede HE flere gange arbejdstidsplanerne uden, at det fra BH s side blev præciseret, at den oprindeligt vedtagne dato for aflevering af byggeriet var gældende. Da det derfor må have stået BH klart, at HE på grund af BH s forhold ikke længere anså sig for bundet af den vedtagne tidsplan er det ikke afgørende, at HE 1. november 2006 udtrykkeligt påberåbte sig ret til en tidsfristforlængelse på 4 måneder. Revision af arbejdstidsplanen Hvem har ansvaret for revision af arbejdstidsplanen? Hvad skal entreprenøren tåle ved revision af arbejdstidsplanen?

4 4 Sanktioner over for entreprenøren Normalt enten erstatning eller dagbod ikke både/og (TBB ) Kan der aftales dagbod for aflevering og erstatning for overskridelse af mellemterminer? Kan det aftales, at entreprenøren ifalder erstatning, hvis bygherren kan dokumentere et tab, som overstiger dagboden for mellemterminen? Betydningen af tilsynets adgang til at kassere materialer eller arbejder, jf. AB 92, 17, stk. 3 Ny praksis om bod på mellemterminer Zoo-sagen (VBA delkendelse af 31. august 2015) Opblødning af hidtidig praksis ved fag- og storentrepriser: Voldgiftsretten finder, at brugen af dagbod ved overskridelse af mellemterminer kan være velbegrundet ved en entreprise, som den foreliggende, der omfatter en række fagentrepriser, hvor arbejdet angår et komplekst byggeri, der udføres inden for snævre fysiske rammer, og hvor forsinkelser med en fagentrepriser kan få stor betydning for de øvrige entreprenørers arbejde og de økonomiske forhold mellem disse entreprenører og bygherren. Voldgiftsretten finder endvidere, at dagbodssystemet og de relevante milepæle er tilstrækkeligt beskrevet i udbudsmaterialet, og at klager ved læsning af dette har kunnet forholde sig til og indrette sig på indklagedes vilkår om anvendelse af dagbøder ved mellemterminer. Indklagede har registreret og dermed dokumenteret forsinkelsen i forhold til de dagbodsbehæftede terminer. Voldgiftsretten finder herefter, at indklagede som udgangspunkt er berettiget til at kræve dagbøder ved overskridelse af mellemterminer. Forcering kan give rabat i boden: Det må imidlertid efter oplysningerne i sagen og de afgivne forklaringer, herunder XXXX forklaring, lægges til grund, at klager i perioden primo januar til primo maj 2012 gennemførte en forcering, som medførte en reduceret forsinkelse edrørende terminen for bassiner og ishav, der trak dagbøder, men som tillige førte til en reduktion af forsinkelsen med hensyn til færdiggørelsesterminen, hvilket har været til gavn for indklagede.

5 5 Administration af dagbøder Skærpet reklamationspligt efter seneste voldgiftspraksis Det dobbelte reklamationskrav se fx TBB : En BH der over for sin E vil påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser i anledning af en indtrådt forsinkelse skal, for ikke at miste sit krav på dagbøder, reklamere snarest muligt efter, at forsinkelsen er indtrådt. Efter entrepriseretlig praksis kan BH endvidere først kræve dagbøder fra det tidspunkt, hvor et konkret krav herom fremsættes uanset om betingelserne for at fremsætte kravet måtte være indtrådt tidligere, eller der tidligere måtte være taget forbehold herom. TBB : Dagbodskrav fortabt ved reklamation 4 måneder efter forsinkelsen trods vedvarende BMreferater: Afleveringstermin er dagbodsbærende. TBB : Dagbodskrav ikke fremsat på en utvetydig og korrekt måde og fra et bestemt tidspunkt trods byggemødereferater før og efter termin: BH varsler sin ret til dagbodsbetaling. Konvertering til erstatningskrav? Konvertering af bod til erstatningskrav på én termin smitter af på senere terminer (TBB ) Er konvertering/frafald af dagbod ulovlig statsstøtte (offentlig BH)?

6 6 Entreprenørens forsinkelseskrav 27-krav er i fremmarch i praksis Kan entreprenøren fremsætte forsinkelseskrav, hvis forsinkelsen de facto skyldes entreprenørens forsinkelse med anden forudgående ydelse? Alsion-sagen (TBB ): Efter 27, stk. 1, nr. 2, har entreprenøren ret til erstatning fra bygherren, hvis forsinkelsen skyldes, anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse og efter stk. 2 ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelsen kan henføres til en anden entreprenørs forsinkelse, jf. 24, stk. 1, nr. 2. Efter bestemmelsernes ordlyd skal årsagen til forsinkelsen være en anden entreprenør og altså ikke entreprenøren selv. Bestemmelserne om tidsfristforlængelse og ret til erstatning/godtgørelse må antages at bygge på en vurdering af, hvem bygherren eller entreprenøren der er nærmest til at bære risikoen for en forsinkelses indtræden. Voldgiftsretten finder på den baggrund og ud fra almindelige principper om erstatning, at E1 s egen ansvarspådragende forsinkelse med råhusentreprisen ikke kan berettige E1 til at kræve erstatning eller godtgørelse af bygherrerne som følge af refleksforsinkelsen på entreprise C. På den baggrund finder voldgiftsretten, at E1 i forbindelse med beregning af dagbøder for så vidt angår entreprise C må være berettiget til at blive fritaget for dagbøder for den forsinkelse på råhusentreprisen, der skyldes E1 s egne forhold, og for hvilken forsinkelse E1 ville være blevet pålagt dagbod, hvis bygherrerne havde håndhævet de aftalte dagbodsbestemmelser på entreprise A.

7 7 Entreprenørens forsinkelse Hvad med denne situation? Termin 1 Termin 2 Termin 3 Blå = E1 Rød = E2 = tidsplan = faktiske forløb

8 8 Entreprenørens forsinkelseskrav Globale krav Hvad er globale krav? Omfattende engelsk litteratur og retspraksis Lempelse af entreprenørens bevisbyrde for årsagssammenhæng ( cause and effect ) og tabsopgørelse Umulige/vanskelige bevisforhold, typisk flerhed af hændelser og konkurrerende forsinkelse ( concurrent delay ) Se blandt andet KFE VBA: Voldgiftsretten finder det ikke muligt i enkeltheder at tage stilling til, hvem der er ansvarlig for de mange forsinkelse, og det tjener ikke noget formål detaljeret at referere de oplysninger, der foreligger herom. Rettens afgørelse vil derfor bliver truffet på grundlag af et overordnet skøn [ ] På dette grundlag indrømmer voldgiftsretten skønsmæssigt klageren tidsfristforlængelse med så mange dage, at dagbodskravet helt bortfalder. Se senest også Alsion-sagen (TBB ): E1 har endvidere gjort gældende, at E1 har krav på tidsfristforlængelse vedrørende storentreprise A i anledning af den kumulerede forsinkende effekt af den særdeles omfattende mængde ekstraarbejder, E1 har udført for bygherrerne. Voldgiftsretten finder det ikke godtgjort, at disse omstændigheder i sig selv har givet anledning til forsinkelser ud over det, som følger af de specifikke hændelser, der er behandlet særskilt. (side 51) Voldgiftsretten har ikke fundet, at en mængdeforøgelse på op til 14 % på et byggeri af denne kompleksitet i sig selv kan give grundlag for en tidsfristforlængelse. (side 56) (vedrører E2) Kan øget brug af BIM/andre digitale værktøjer bruges som forsvarsværn mod globale krav?

9 9 Rådgivers ansvar for forsinkelse Bør samme rådgiver være projekterende, byggeledelse og tilsyn? Byggeledelsens ansvar/honorartab Mangelfuld styring, koordinering mv. friholdelse for 27-krav? Mangelfuld registrering og reklamation mv. af en forsinkelse erstatning af BH s mistede dagbodskrav? (TBB ) Bliver rådgivere fri for ansvar på grund af mere byggetid for pengene? 27-krav Zoo-sagen (VBA delkendelse af 31. august 2015) Skelne mellem projektfejl og uforsvarlig byggeledelse kontra projektmangler (og forsinket projektopfølgning)?

10 10 Rådgivers ansvar for forsinkelse (fortsat) Zoo-sagen (VBA delkendelse af 31. august 2015): For så vidt angår aftaleseddel 11 [aktivitet glemt i udbudstidsplan] må det lægges til grund, at udbudstidsplanen ville være blevet tilpasset og færdiggørelsesterminen udskudt, hvis der var blevet taget højde for halvvæggen. Voldgiftsretten finder herefter, at adcitanten ikke har lidt noget tab i forbindelse med kravet i denne aftaleseddel. Med hensyn til aftaleseddel 135 [tilkøb - bjørnegrotter] finder voldgiftsretten, at adcitanten har tilkøbt sig ydelser, der ligger uden for det arbejde, der er omfattet af entreprisekontrakten, og at der ikke er tale om forhold, som adciterede er ansvarlig for. Det må i øvrigt lægges til grund, at færdiggørelsesterminen var blevet udskudt, hvis disse ydelser havde været en del af entreprisekontrakten, og at adcitanten således i alle tilfælde ikke har lidt noget tab i forbindelse med kravet indeholdt i denne aftaleseddel. For så vidt angår tidsfristforlængelserne i forbindelse med de øvrige aftalesedler [blandt andet projektmangler], som i alt omfatter forsinkelse på 7 dage, finder voldgiftsretten, at der er tale om projekttilretninger og tilpasninger samt opfølgning, der ikke kvalitativt og kvantitativt går ud over det, som adcitanten som bygherre må tåle uden krav på erstatning ved et byggeprojekt af den karakter, størrelse og kompleksitet, som er her er tale om.

11 11 Kontakt Tina Braad Partner Aarhus Fast Ejendom & Entreprise T M E tbr@bechbruun.com København Danmark Aarhus Danmark Shanghai Kina T