FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.
|
|
- Birthe Jakobsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.
2 Fag- og storentreprise side 2 A. AFTALEGRUNDLAGET. 2. Bygherrens udbud: ad 2, stk. 2. Udbudsgrundlag: Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 10. december 1992 (AB 92) med de suppleringer og fravigelser, der er nævnt efterfølgende Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge og anlægsarbejder med tilføjelse i cirkulære nr af 28. november Bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts 2004 om kvalitetssikring Udbudsmateriale som anført nedenstående Nærværende fællesbetingelser (FB), særlige betingelser (SB) og beskrivelse for fagentrepriser inkl. tegningsfortegnelser Udbudstidsplan Tilbudsliste vedlagt licitationsmaterialet Akademisk Arkitektforenings generalbeskrivelse GB - sidste oplag - alene hvad angår materialer og faglig udførelse Dansk Ingeniørforenings til enhver tid gældende normer og forskrifter Dansk Standard Arbejds- og adgangsforholdene på stedet, hvilket de bydende skal gøre sig bekendt med. Der afholdes fælles orienteringsmøde for alle tilbudsgivere ved bygherrens foranstaltning, hvis der skriftligt fremsættes ønske herom. Ad 2, stk. 6. De i udbudsmaterialet vedlagte tilbudslister skal udfyldes i deres helhed. Tilbud, der er mangelfulde på dette punkt, kan være ukonditionsmæssige. 3. Entreprenørens tilbud: ad 3, stk. 1. Byder flere i forening, skal det fremgå af tilbudet, hvem der skal forhandles med, og til hvem betaling kan ske. I tilbuddet skal der være tage højde for følgende arbejdsklausul, som tilgodeser ILOkonventionens krav: Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har lønog ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan Esbjerg Kommune tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav.
3 Fag- og storentreprise side 3 Ad 3, stk. 5. Den bydende skal vedstå sit tilbud i 40 arbejdsdage, regnet fra licitationsdagen. Partnerskabsaftale: Esbjerg kommune har indgået en partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri og Rybners som har til hensigt at få flere unge i uddannelse. Aftalen indeholder blandt andet at virksomheder som indgår kontrakt på over kr ,- med Esbjerg kommune i forbindelse med bygge og anlægsarbejder skal forvente at blive kontaktet af Rybners tekniske skole med opfordring om tage en lærling / ekstra lærling i forbindelse med kontrakten. 5. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser: ad 5, stk. 4. Såfremt entreprenøren lader dele af arbejdet udføre i underentreprise, skal aftale herom indgås på grundlag af AB 92. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning dokumentere, at bestemmelsen er overholdt. Det må forventes, at bygherren ved alle større underentrepriser vil kræve en sådan dokumentation. B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING. 6. Entreprenørens sikkerhedsstillelse: 8. Forsikring: ad 6, stk. 1. Sikkerhedsstillelsen SKAL være udformet i overensstemmelse med bilag 2. Tekstmæssige ændringer i forhold hertil accepteres ikke. ad 8, stk. 1. Hvis en entreprenør begærer sig medtaget som sikret, gælder følgende særlige betingelser: Ved varmt arbejde, hvor DBI Vejledning 10 del 1, del 2 og del 3 er gældende, gælder en selvrisiko på 10 %, dog mindst kr. og højst kr. af enhver skade. Selvrisikoen vil blive afkrævet entreprenøren. Dog vil selvrisiko ikke bliver gjort gældende, såfremt entreprenøren kan godtgøre: At skaden ikke skyldes, at sikrede ikke har fulgt DBI s Vejledninger. Bygherrens forsikringer omfatter ikke arbejder og materialer, der henstår eller er under udførelse på værksted eller plads udenfor byggepladsen, samt støbeforskalling, stillads, maskiner, redskaber, arbejdsskure og lignende. C. ENTREPRISENS UDFØRELSE: 9. Arbejdsplan og afsætning: ad 9, stk. 1. Entreprenøren er pligtig til at fremkomme med de for arbejdsplanens udarbejdelse nødvendige oplysninger med hensyn til tidsforbrug, bemanding og metoder m.v., samt på forlangende at dokumentere disse oplysningers rigtighed.
4 Fag- og storentreprise side 4 Ad 9, stk. 2. Bygherrens afsætning foretages kun én gang. Efter afsætningen er bygherren uden ansvar for eventuelle senere beskadigelser. 10. Entreprenørens ydelse: ad 10, stk. 1. Hvor der i udbudsmaterialet er anført navngivne materialer eller komponenter med tilføjelsen eller hermed ligestillet er disse, såfremt andet ikke er anført, at betragte som norm. Andre nøje tilsvarende materialer kan anvendes. Entreprenøren skal påregne, at skulle dokumentere, at materialerne med hensyn til kvalitet og egenskaber svarer til de angivne. Med hensyn til omfang og art af vareprøver m.v. henvises til fagbeskrivelsen. ad 10, stk. 4. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning dokumentere, at bestemmelsen i dette stykke gælder i forholdet mellem entreprenør og leverandør. Det må forventes, at bygherren ved alle større leverancer vil kræve en sådan i form af en underskrevet byggeleveranceklausul. 11. Projektgennemgang, dokumentation og prøver: ad 11, stk. 1. Entreprenøren er forpligtet til at gennemføre kvalitetssikring i overensstemmelse med god kvalitetssikringsskik. Entreprenøren skal, hvis ikke andet aftales, deltage i en gennemgang af udbudsmaterialet med bygherren og de implicerede rådgivere. ad 11, stk. 3. Entreprenøren har pligt til at underrette bygherren, inden produktion påbegyndes og inden større materialeleverancer bestilles. ad 11, stk. 4. Alle udgifter i forbindelse med kassation er bygherren uvedkommende, ligesom kassation ikke berettiger til tidsfristforlængelse. 12. Arbejdets forringelse m.v. - Vedligeholdelse. Ad 12, stk. 1. Med hensyn til omfang og art af bygherreleverancer henvises til fagbeskrivelse. Såfremt entreprenøren opdager fejl eller mangler ved de af bygherren leverede materialer, skal han uopholdeligt gøre bygherren opmærksom herpå. 14. Ændringer i arbejdet: ad 14, stk. 1. Såfremt ændring af entreprisen medfører tidsmæssige konsekvenser, skal dette fremgå af aftalen om ændringen. I modsat fald sker der ingen forskydelse af kritiske tidspunkter - herunder afleveringstidspunktet. Eventuelle ydelsesændringer, herunder ekstraarbejder, afregnes efter bygherrens bestemmelser: Efter tilbud, i regning eller efter de i tilbudslisten anførte enhedspriser. Jf. AB 92. Ad 14, stk. 2. Intet ekstraarbejde må iværksættes, uden bygherrens udtrykkelige rekvisition, som regel i form af underskrevet aftaleseddel.
5 Fag- og storentreprise side 5 Aftaler om mer- og mindreydelser noteres i byggemødereferat. 15. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold: ad 15, stk. 1. Konstaterede fejl eller uoverensstemmelser i grundlaget for aftalen skal omgående noteres i byggemødereferatet, hvor problemets løsning også skal noteres såvel teknisk som økonomisk, forinden en ændring udføres. Ad 15, stk. 2. Er terrænoverflader frosne, når arbejdet skal påbegyndes, godtgøres udgifter til nødvendige og rimelige vinterforanstaltninger til entreprenøren, ligesom byggeriets tidsplan udskydes et lignende antal dage som startforsinkelsen, uden der af den grund kan rejses økonomisk krav mod bygherren. 18. Entreprenørens arbejdsledelse: ad 18, stk. 1. Umiddelbart efter accept skal entreprenøren skriftligt meddele bygherren, hvem der repræsenterer entreprenøren, og hvor denne kan træffes. 19. Byggemøder: ad 19, stk. 1. Gør entreprenøren ikke senest ved følgende byggemøde skriftligt indsigelse mod det i referatet anførte, betragtes referatet som godkendt og bindende for begge parter. ad 19, stk. 3. Spilddage kan kun give tidsfristforlængelse, såfremt de opfylder betingelserne, jf. AB 92, 24, stk. 1 med omstående tilføjelser. D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE. 22. Betaling: ad 22, stk. 1. Betaling sker senest 20 arbejdsdage efter, at bygherren eller dennes rådgiver har modtaget ácontobegæringen. Dette er dog under forudsætning af, at der ikke gøres indsigelse, jf. stk. 12. I tilfælde af indsigelse, udbetales dog altid i overensstemmelse med 22, stk. 13. Udleverer bygherren særlige formularer til ácontobegæringer og slutregning skal disse anvendes. Entreprenøren skal medvirke ved udarbejdelse og ájourføring af en plan over forventet udbetaling af ácontobeløb for udført arbejde, baseret på den under 9, stk. 1 anførte arbejdstidsplan. Ad 22, stk. 2. Såfremt entreprenøren ønsker a contoudbetalinger på materialer, der ikke er leveret på byggepladsen, skal han stille fuld sikkerhed. Sikkerhedsstillelsen skal være udformet i overensstemmelse med bilag 2B. ad 22, stk. 3. Krav om forhåndsbetaling skal indeholde oplysning om tidspunkt og beløbsstørrelse. Ad 22, stk. 5. Betaling finder sted senest 20 arbejdsdage efter, at regning er modtaget af bygherren. Ad 22, stk. 6. Såfremt entreprisesummen eller dele heraf skal prisreguleres, vil dette fremgå af særskilt bilag.
6 Fag- og storentreprise side 6 Bygherren forbeholder sig godtgørelse fra entreprenøren for dokumenterede besparelser ved arbejdets udførelse som følge af statslige indgreb, jf. 8, stk. 4 i cirkulæret om pris og tid af 10. oktober Godtgørelse beregnes i overensstemmelse med de retningslinier, Erhvervs- og Byggestyrelsen fastlægger. Ad 22, stk. 10. Betaling finder sted senest 30 arbejdsdage efter, at slutopgørelse er modtaget af bygherren. E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE. 24. Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse. Ad 24, stk. 1, punkt 4. Ved usædvanligt vejrlig kan der kun gives forlængelse af tidsfristerne i overensstemmelse med reglerne i bilag 1. Der ydes kun tidsfristforlængelse i det omfang, det usædvanlige vejrlig forhindrer eller forsinker arbejdets udførelse. Ad 24, stk. 3. Entreprenøren skal umiddelbart efter - og senest ved efterfølgende byggemøde - gøre krav gældende om tidsfristforlængelse i forbindelse med de påberåbte forhold. Entreprenøren er pligtig til at føre dagrapport over vejrliget, såfremt man ønsker at kræve tidsfristforlængelse. Vejrrapport fra nærmeste meteorologiske station accepteres som dokumentation. Godkendte spilddage (vejrligsdage, der berettiger til tidsfristforlængelse) akkumuleres løbende og føres til referat i byggemøderne. 25. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse. Ad 25, stk. 1. Såfremt entreprenøren overskrider de fastlagte tidsfrister for start eller afslutning af en entreprise eller dele heraf, jf. tidsplanen, betaler entreprenøren en bod for hver påbegyndt arbejdsdag tidsfristerne overskrides. Entreprisens opdeling fremgår af tidsplanen. Sluttidspunkter for evt. delentreprise, hvis overskridelse er dagsbodsbelagte, er markeret med fremhævet signatur. Ad 25, stk. 2. Bodens størrelse fastsættes som 1 o/oo af den samlede entreprisesum eksklusive moms pr. arbejdsdag, dog mindst 1000 kr. En afkrævet bod kan modregnes i entreprenøren førstkommende udbetalingsbegæring. 27. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse. Ad 27, stk. 1 og 2. En entreprenørs krav om erstatning eller godtgørelse skal senest 5 arbejdsdage efter at entreprenøren er blevet bekendt med kravet, fremsættes skriftligt overfor bygherren, bilagt fornøden dokumentation for kravets berettigelse og størrelse.
TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.
VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side
Læs mereSPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92
BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE
Læs mereRanders Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9
Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...
Læs mereBilag 20 TILFØJELSER OG FRAVIGELSER TIL ABT 93 ABT 93
Bilag 20 Advokatpartnerselskab Skt. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8000 Aarhus C info@clemenslaw.dk www.clemenslaw.dk TILFØJELSER OG FRAVIGELSER TIL ABT 93 Tlf. 87 32 12 50 Fax 86 12 50 12 CVR-nr. 32 67
Læs mereTømning af slambede på Helsinge Renseanlæg
Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand
Læs mereStk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).
A. Aftalegrundlaget 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal»bygherren«forstås som køberen og»entreprenøren«som
Læs mereFællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte
Fællesbetingelser Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5 Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Levering og montering af nye vinduer og altanpartier på m.m. Udført oktober 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE ALMINDELIG
Læs mereOversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre
Oversigt Byggesag Entreprenør Bygherre Indhold Indkaldelse til projektgennemgang Fund af fortidsminder Byggemødereferat Varsel om standsning Entreprenørens og dennes underentreprenørers anmodning om medtagelse
Læs mereENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92))
ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset OMRÅDE: Kultur? Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/carsten Dencker Dir. tlf.: 3821 4356 Mail:
Læs mereTømning af slambede på Helsinge Renseanlæg
Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning
Læs mereAB92 Entreprisekontrakt
AB92 Entreprisekontrakt Mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft (herefter: bygherren) og [Entreprenør] [adr] Cvr. [cvr] (herefter: entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende:
Læs mereEntreprisekontrakt Kørebaneafmærkning
Entreprisekontrakt Kørebaneafmærkning 2018-2020 Vedrørende entreprise for udførelse af kørebaneafmærkning 2018-2020 i Ikast-Brande Kommune. På nedenstående vilkår, er der den XX.XX 2018 indgået kontrakt
Læs mereHOVEDENTREPRISEKONTRAKT
HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument
Læs mereUdbud af vintertjeneste 20132016
Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG
Læs mereAB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer
Revideret 1. juni 2015 AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer AB 92 A. Aftalegrundlaget Københavns Universitets tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser
Læs mereOdder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012
Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse
Læs mereByggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER
Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en
Læs mereKlagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E
Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E Børge Jakobsen & Søn A/S (advokat Martin Rømer, Ringsted) mod Sorø Kommune (advokat
Læs mereKontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune
Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]
Læs mereSÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen
SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.
Læs mereRammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service
Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 1 Vesterbro / Enghave / Valby 1. Aftalens Parter
Læs mereUdbudsbetingelser Asfaltreparationer
Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,
Læs mereFællesbetingelser for arbejder og. leverancer ved anlæg af. 7 regionale lufthavne. i Grønland
1 Fællesbetingelser for arbejder og leverancer ved anlæg af 7 regionale lufthavne i Grønland FB Juli 1995 Indholdsfortegnelse Orientering 1. Introduktion... 2 2. Bygherren... 2 3. Anlægsopgaven... 2 4.
Læs mereAB92 Entreprisekontrakt
AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Tønder Kommune Wegners Plads 2 6720 Tønder (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt
Læs mereSvendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018
1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl
Læs mereMed Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser
AB 92 Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Med Region
Læs mereTilbud på udskiftning af vandmålere for Aarhus Vand. Udbudsbetingelser
Tilbud på udskiftning af vandmålere for Aarhus Vand Udbudsbetingelser Aarhus Vand A/S Side 2 af 57 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Den juridiske ramme... 3 1.2 Kontaktoplysninger... 3 1.3 Spørgsmål...
Læs mereABT 93. Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer
ABT 93 Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer Senest ajourført den 23. juni 2014 A. AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse
Læs mereTotalrådgivningskontrakt
Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det
Læs mereUdbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014
Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk
Læs mereVestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering
Opgave formulering Indhold Opgave formulering... 1 Indledning... 3 Tilbudsfasen... 4 Jord... 4 Beton... 5 Afløb... 5 Elementer... 5 Hovedentreprise kalkulation... 5 Kontrahering... 5 Mobiliseringen...
Læs mereKONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE
Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE VERSION JUNI 2016 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns
Læs mereHald Sø Lejren. Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal. Udbudsmateriale August 2010. Fælles bestingelser FB
Hald Sø Lejren Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal Udbudsmateriale August 2010 Fælles bestingelser FB FB.00.1 Bygherre: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg
Læs mereHADSUNDVEJENS SKOLE RANDERS Ombygning med ny elevator AB 92. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 Dato : 20.10.2015 AB 92
Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 AB 92 Arbejdsbeskrivelse Side : 2/17 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat
Læs mereNamminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre
Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit Fælles betingelser for arbejder
Læs mereRammeaftale September 2014
Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000
Læs mereKontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.
AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous
Læs mereAB 92. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder
AB 92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af
Læs mereAB92 Entreprisekontrakt
1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået
Læs mereENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )
ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]
Læs mereUDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat
QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0
Læs mereRAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING
RAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING Indledning: Nærværende standardrammeaftale for bygherrerådgivning er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering for Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune.
Læs mereBygherreforeningens formuleringer til AB92
15. september 2008 Bygherreforeningens formuleringer til AB92 En samling forslag til formuleringer til AB92, herunder præciseringer, udfyldninger og egentlige fravigelser, som Bygherreforeningen anbefaler
Læs mereProjekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014
1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet
Læs mereSærlige Betingelser (SB)
Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 Projektnummer 2014-185810 Gældende for
Læs mereENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør
Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi
Læs mereAP 95. Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit
NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GOVERNMENT OF GREENLAND Ineqarnermut, Attaveqarnermut, Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik AP 95 Kalaallit Nunaanni sanaartornermi
Læs mereSærlige Betingelser INDHOLDSFORTEGNELSE
Særlige Betingelser (SB) Side 1 af 6 Særlige Betingelser INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. AFTALEGRUNDLAGET... 2 2. KONTRAKTPERIODE... 2 3. FAST PRIS OG DENNES BETALING... 2 4. DOKUMENTER... 2 5. OVERDRAGELSE
Læs mereMeddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017
Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til
Læs mereJuridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse
Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...
Læs mereTil bydende entreprenører på offentlig licitation
Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:
Læs mereUDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE
UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,
Læs mereGENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017
TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING
Læs mereENTREPRISEKONTRAKT. 04. Murer
Gefionsbakken Renovering af mur Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr.: 17/23637 Sagsnr.: 17/23637 Dato: 04.12.2017 Vers.: 01 Projektleder: FLP ENTREPRISEKONTRAKT 04. Murer SIDE
Læs mereDato Glostrup Spildevand A/S Forsyning Ballerup A/S Nordvand A/S
Dato 03-2016 Glostrup Spildevand A/S Forsyning Ballerup A/S Nordvand A/S RAMMEUDBUD AF SPU- LING, TV-INSPEKTION, STIK-TV, BRØNDRAP- PORTER, INDMÅLING AF BRØNDE OG STIK, RODSKÆRING, FRÆS- NING AF FASTE
Læs mereTotalentreprisekontrakt Almene boliger på Gammel Nybyvej
Mellem Handelsfirmaet JMT ApS Skelhøjvej 2 Veksø, 3670 Danmark og entreprenørens navn Sag 1/5 1 Entreprisens art Mellem bygherre: Handelsfirmaet JMT ApS Skelhøjvej 2 Veksø, 3670 Danmark og entreprenøren:
Læs mereVejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler
Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 1 Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler 1. Indledning Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2013, at der
Læs mereEntreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:
1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail
Læs mere1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration
1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.
Læs mereFRAVIGELSER, TILFØJELSER OG UDDYBNINGER TIL AB 92 Sag: Solcelleanlæg Holstebro Bibliotek Side 1 FÆLLESBETINGELSER
Sag: Solcelleanlæg Holstebro Bibliotek Side 1 FÆLLESBETINGELSER A. Aftalegrundlaget: 1 Almindelige bestemmelser: 5.1. ad 1 stk. 2 - tilføjelse Enhver, der afgiver tilbud, er underkastet alle de i udbudsmaterialet
Læs mereAlmindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)
Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) - motivering af Kuben Managements ændringer og tilføjelser (AB92 ver. 25.02.2015) I det følgende anføres samt gives
Læs mereESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014
MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW
Læs mereAFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND
AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803
Læs mereKONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN
KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN Per Brask 26/5/2016 22.58 Slettet: XXX Udkast 26. januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING 1 2. AB92 MED TILFØJELSER
Læs mereHaveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr
Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger
Læs mereKontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse
GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark
Læs mereRAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER
Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt
Læs mereStyring af bygge- og anlægsprojekter. Ved Tina Braad
Styring af bygge- og anlægsprojekter Ved Tina Braad 2 Styring af bygge- og anlægsprojekter Tidsplaner som styringsværktøj Sanktioner over for entreprenøren Administration af dagbøder Entreprenørens forsinkelseskrav
Læs mereMontagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer)
Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) 1. Parterne Mellem og NCC Construction Danmark A/S (CVR-nr. 69894011) (CVR-nr. ) i det følgende kaldet NCC i det følgende kaldet entreprenøren
Læs mereSTANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN
STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for
Læs mereUDBUDSBETINGELSER NYINDRETNING TAGETAGE
30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN UDBUDSBETINGELSER NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise Udbudsbetingelser Dateret: 07.04.2017 Indhold Side : 2/6 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...
Læs mereSamhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014
Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5
Læs mereUdbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt
Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk
Læs mereSærlige Betingelser. Indholdsfortegnelse
Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders
Læs mereTÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt
TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...
Læs mereDer indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:
UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:
Læs mereTil privat og erhverv
Til privat og erhverv Tro mod fortiden til stede i nutiden Roager Tømrer og Snedker står for klassisk håndværk og kompromisløs kvalitet. Sammen med de nyeste tiltag inden for energi renovering og særligt
Læs mereBilag 3 Udkast til rammeaftale
Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed
Læs mereKøbenhavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016
Københavns Kommune Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Tidsplanlægning... 3 3. Forsinkelser... 4 4. Ekstraarbejder... 5 5. Entreprenørens
Læs mereKontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")
Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om
Læs mereUdbudsforskrifter. Vintertjeneste
Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet
Læs mereOdense Kommune, Drift og Anlæg Tlf Skovservice Særlige Betingelser Side 1 af 7
Særlige Betingelser Side 1 af 7 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyders tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Odense Kommunes udbud... 2 Tjenesteyders
Læs mereNOTAT. FAB 104 Haarby Lund. Fravigelser AB 18. Bemærkninger vedrørende fravigelser. Entreprenørens tilbud
FAB 104 Haarby Lund NOTAT DAB mrk. PRJ-2017-00023 Dato 21. maj 2019 9853 / Lejer Fravigelser AB 18 AB 18 Entreprenørens tilbud 5, stk. 4. I det omfang entreprenøren skal udføre vinterforanstaltninger i
Læs mereKONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]
KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32
Læs mereGENERELLE BETINGELSER FOR LEVERANDØRER & UNDERENTREPRISER
GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERANDØRER & UNDERENTREPRISER Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler mellem underentreprenører eller leverandører og Freiberg A/S. Disse generelle betingelser skal
Læs mereSammenstilling af AB 18 og ABT 18
Sammenstilling af AB 18 og ABT 18 Denne sammenstilling af bestemmelserne i AB 18 og ABT 18 er foretaget med henblik på at give en hurtig oversigt over ligheder og forskelle mellem de to aftalesæt. På de
Læs mereENTREPRISEKONTRAKT (AB92)
ENTREPRISEKONTRAKT (AB92) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset Frederiksberg Ejendomme Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/direktør Nicoline Holmblad og projektleder Ib Hørning, som er
Læs mereAALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring
AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge
Læs mereKlagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009
Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009 K E N D E L S E Yding A/S (advokat Janus Skak Olufsen, Viborg) mod Viborg Kommune. (advokat
Læs mereRÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem
RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.
Læs mereSammenstilling af AB 18 og AB Forenklet
Sammenstilling af AB 18 og AB Forenklet Denne sammenstilling af reglerne i AB 18 og AB Forenklet er foretaget med henblik på at give en hurtig oversigt over ligheder og forskelle mellem de to regelsæt.
Læs mereTillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale
Bilag 4d: Leveranceaftale til brug ved direkte tildeling Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Direkte tildeling vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet
Læs mereBekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter
LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere
Læs mereRev. 1.0 Drift af regionale kommuneveje i Ikast-Brande Kommune UDKAST TIL Entreprisekontrakt
Rev. 1.0 Drift af regionale kommuneveje i UDKAST TIL Entreprisekontrakt 2018-2021 Ikast Brande Kommune; Drift og anlægsafdelingen Side 1/9 Vedrørende Drift af Regionale Kommuneveje i 2018-2021. På nedenstående
Læs mereAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN
DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER
Læs mereLevering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse
Levering og montering af udvendig overvågning af skoler Fællesbetingelse Februar 2012 : Prangervej 7 DK-7000 Fredericia Danmark 20. februar 2012 FÆLLES BETINGELSER Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: 1.
Læs mereSagsøgerens påstand er, at sagsøgte tilpligtes at betale sagsøger 526.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.
DOM Afsagt den 29. november 2013 i sag nr. BS 10H-3919/2012: Anker Hansen & Co. A/S Kaløvej 3 3600 Frederikssund mod Tryg Garantiforsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Sagens baggrund og parternes
Læs mereTØMNING AF FEDTUDSKILLERANLÆG TILBUDSLISTE
TØMNING AF FEDTUDSKILLERANLÆG TILBUDSLISTE JUNI 2013 Tømning af fedtudskilleranlæg - Tilbudsliste Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning... 3 2 Oplysninger... 4 2.1 Oplysninger i relation
Læs mereODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10
ODENSE RENOVATION A/S Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser UB Udbudsbetingelser September 2013 Sag J.nr. Udarb. OFD Udg. 01 Kontrol EP Dato 2013-09-23 Godk. Side PAGE 1 af 10 Udbudsbetingelser
Læs mereAftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby
Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011
Læs mere