TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Tillæg til AB
|
|
- Marcus Fischer
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder Tillæg til AB
2 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEGRUNDLAGET Bygherrens udbud Entreprenørens tilbud Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Bygherrens sikkerhedsstillelse Forsikring ENTREPRISENS UDFØRELSE Arbejdsplan og afsætning Entreprenørens ydelser Projektgennemgang, dokumentation og prøver Ændringer i arbejdet Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Bygherrens tilsyn Entreprenørens arbejdsledelse Byggemøder Samvirke med andre entreprenører BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTIGELSE Betaling Entreprenørens ret til at standse arbejdet Tidsfristforlængelse og forsinkelse MANGLER VED ARBEJDET Mangelansvarets ophør
3 1. AFTALEGRUNDLAGET 1.1 Bygherrens udbud 1, stk 3. Såfremt der er mindre uoverensstemmelser mellem en angivelse i udbudsmaterialet eller kontrakten og nærværende Tillæg til AB 92, gælder angivelserne i udbudsmaterialet/kontrakten forud for nærværende Tillæg til AB 92. 2, stk. 2: Såfremt oplysningerne i udbudsmaterialet efter de bydendes opfattelse er uklare, forudsættes det at de bydende anmoder om supplerende oplysninger. Dette skal gøres inden udløbet af spørgefristen, som er angivet i udbudsbrevet. Spørgsmål eller anmodninger om supplerende oplysninger skal fremsendes skriftlig (brev/e- mail). Bygherre vil orientere samtlige tilbudsgivere om hver enkelt henvendelse og bygherrens respons herpå. 2, stk. 3: Tidsplaner for de enkelte entrepriseaftaler, der indgås under rammeaftalen, fastlægges i forbindelse med indgåelse af de enkelte aftaler med udgangspunkt i beregningsmetoden angivet i udbudsmaterialet (Generelle Arbejdsbetingelser - GAB). 2, stk. 5: Udbudsmaterialet er bygherrens ejendom og må alene benyttes til udregning af tilbud. 2, stk. 6: Tilbud skal afleveres på de udleverede tilbudslister samt afgivelse af andre fordrede oplysninger som angivet i udbudsmaterialets udbudsbrev. Alle tilbudslistens poster skal være udfyldt. 1.2 Entreprenørens tilbud 3, stk. 1: Byder flere i forening, skal det fremgå af tilbuddet, hvem der er bemyndiget til at føre forhandling og modtage betaling. 3, stk. 2: Tilbudslistens enhedspriser anses som selvstændige tilbud. 3, stk. 5: Vedståelsesfristen for entreprenørens tilbud er 3 måneder fra licitationsdagen. 3
4 1.3 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. 5, stk. 1: Der kan for det kontraherede arbejde kun udstedes 1 transport. Transporten kan omfatte entreprisesummen helt eller delvist, dog angivet en beløbsstørrelse. Udbetaling til transporthaver foretages fra det tidspunkt, transporten er godkendt og registreret af bygherren. 5, stk 2: Transport på entreprisesummen kan kun gives som hovedtransport (uigenkaldelig fordelingstransport) til bank, sparekasse eller andet anerkendt pengeinstitut og skal i så fald gælde for hele entreprisesummen eller restentreprisesummen. Transportdokumentet skal udformes som angivet på bilag 3 til nærværende Tillæg til AB92. 5, stk. 3: Hvis entreprisen overdrages helt eller delvist skal entreprenøren refundere bygherren enhver udgift, som bygherren måtte blive påført som følge af nævnte overdragelse. 5, stk. 4: Såfremt entreprenøren lader dele af arbejdet udføre i underentreprise, skal aftale herom indgås på grundlag af AB92. I denne aftale kan AB92 fraviges i samme omfang som nærværende tillæg. Øvrige ændringer kræver bygherrens godkendelse. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning dokumentere, at bestemmelsen er overholdt. Den bydende skal i tilbuddet anføre navnene på sine eventuelle underentreprenører, idet bygherren forbeholder sig ret til at kunne godkende disse. 5, stk. 5: Bygherren kan kræve, at entreprenøren skal transportere sine rettigheder over for underentreprenører og underleverandører til bygherren. Transporter skal i så fald være uigenkaldelige og anerkendt af underentreprenører/- leverandører, hvilket kan kræves dokumenteret over for bygherren. 4
5 2. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 2.1 Bygherrens sikkerhedsstillelse 6. Stk. 1. Sikkerheden kræves stillet på den af repræsentanter for AB-revisionsudvalget, Assurandør-Societetet, Finansrådet og Bygge og Boligstyrelsen udarbejdede blanket for entreprenørgaranti, mærket "SI BO 23". Overholder entreprenøren ikke fristen, har bygherren ret til at udstede skriftligt påkrav om, at entreprenøren skal stille den krævede sikkerhed indenfor 8 kalenderdage. Opfylder entreprenøren ikke påkravet, kan bygherren hæve entrepriseaftalen, jf. AB Ved ekstraarbejder af væsentlig størrelse (når summen af ekstraarbejder - for hvilke der ikke er stillet sikkerhed - tilsammen overstiger 10 % af entreprisesummen eller min kr.) kræver bygherren supplerende sikkerhedsstillelse. 7: Stk. 1, 2, 3 og 4 udgår i sin helhed. 2.2 Forsikring 8 stk. 1: Forud for hver delentreprise (anlægsentreprenørens entrepriseopdeling) kan maskinentreprenøren få oplyst hvilke forsikringer bygherren tegner. Såfremt der under arbejdet skulle vise sig forhold, der indebærer mulighed for, at bygherren pådrager sig ansvar overfor tredjemand, er entreprenøren forpligtet til omgående at underrette tilsynet samt uopholdeligt at foretage det nødvendige for at forhindre eventuel skade. Forsikringer tegnet af TÅRNBYFORSYNING. Bygherren tegner og betaler All Risks entrepriseforsikring inkl. dækning for brand og storm, jf. AB 92/ABT 93 8, for samtlige bygge-, anlægs- og montagearbejder fra arbejdets påbegyndelse indtil aflevering efterfulgt af en 12 mdr. garantiperiode, uden at entreprenørens ansvar og risiko derved begrænses. Forsikringssummen for All Risks entrepriseforsikringen svarer til den totale kontraktsum ved arbejdets påbegyndelse. Bygherrens bestående bygninger, anlæg og løsøre er medforsikret med en forsikringssum, som kan oplyses af TÅRNBYFORSYNING (1. risiko). Selvrisikoen af enhver skade kan oplyses af TÅRNBYFORSYNING og udredes af entreprenøren. Ud over denne selvrisiko skal entreprenøren udrede sædvanlig selvrisiko for skade forvoldt ved varmt arbejde på kr Forsikringen omfatter ikke entreprenørens materiel, maskiner, udstyr og andre personlige effekter. Forsikringen dækker ikke afhjælpning af fejl eller mangler, mangelfuldt udført arbejde, mangelfuld projektering, mangelfulde materialer, bortset fra følgeskader heraf. 8 stk. 3: 5
6 Entreprenøren skal sammen med underskrivelse af en entrepriseaftale fremsende dokumentation for gyldig ansvarsforsikring. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring omfattende skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Denne forsikring skal være tegnet i et anerkendt forsikringsselskab og skal i hele entrepriseperioden og eventuel efterfølgende driftsperiode holdes i kraft med dækningssummer per enkeltskade på mindst kr. 5 mio. ved personskade og 2 mio. ved ting- og formueskade. Entreprenøren skal senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse på anmodning fremsende kopi af forsikringspolice og -vilkår samt dokumentation for, at forsikringen er tegnet og betalt. 6
7 3. ENTREPRISENS UDFØRELSE 3.1 Arbejdsplan og afsætning 9, stk. 1: Entreprenøren skal snarest muligt efter aftalens indgåelse udarbejde arbejdsplanen og forelægge den for bygherren. Entreprenøren skal løbende ajourføre arbejdsplanen i overensstemmelse med arbejdets fremdrift. 9, stk. 2: Al afsætning foretages af entreprenøren medmindre andet måtte blive bestemt i forbindelse med indgåelse af de enkelte entrepriseaftaler. Entreprenøren har ansvaret for bevarelsen af hovedafsætninger og fikspunkter. Entreprenøren har ansvaret for bevarelsen af geodætiske fikspunkter, polygonpunkter, skelafmærkninger, kilometreringspæle og lignende således, at de ved aflevering kan overdrages ubeskadiget til bygherren. Hvis entreprenøren beskadiger eller ødelægger sådanne mærker, skal entreprenøren bære alle omkostninger ved deres retablering. Bygherren bestemmer, om retableringen kan ske ved entreprenørens foranstaltning. 3.2 Entreprenørens ydelser 10, stk. 1: Entreprenøren skal efter anmodning fra bygherren vederlagsfrit fremsende dokumentation for materialernes kvalitet samt anvendte arbejdsmetoder. Brolægnings-, asfalt-, tømrer-, murer- og gartnerarbejder samt andet fagrelevant for entreprisen skal udføres af faguddannet arbejdskraft. Entreprenørens personale skal møde upåvirket af alkohol og andre rusmidler, og indtagelse af sådanne under enhver form er forbudt i arbejdstiden samt på bygherrens ejendom herunder byggepladsen og dertil hørende arealer. Ved overtrædelse af ovenstående kan bygherren kræve de pågældende medarbejdere bortvist. Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse. Hvis arbejdsforhold af den i nærværende udbud omhandlede art er omfattet af kollektiv overenskomst, skal entreprenøren/leverandøren overholde de i den kollektive overenskomst fastsatte vilkår også for arbejdstagere, der ikke er omfattet af overenskomsten. Er ovennævnte arbejdsforhold ikke omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkår ikke være mindre gunstige end de vilkår, der i almindelighed på stedet for arbejdets udførelse bydes arbejdstagere, der udfører arbejde af tilsvarende art. Entreprenøren skal i sine aftaler med underentreprenører forpligte disse til at forholde sig på samme måde. Entreprenøren skal på forlangende over for bygherren godtgøre, at han har truffet de foranstaltninger, der efter bygherrens skøn er nødvendige til bilæggelse af faglig strid. Risiko, hindringer eller ulemper, som entreprisens udførelse medfører for den offentlige færdsel og bygherrens brugere, skal begrænses til det absolut mindst mulige. Påkrævede aktiviteter mm., som ikke er fastlagte i kontraktgrundlaget (herunder tegninger, beskrivelser mm.), og som vil være til gene, må kun 7
8 iværksættes med bygherrens udtrykkelige tilladelse. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader på kabler, ledninger og lignende, hvis tilstedeværelse er angivet af bygherren eller ledningsejeren, og beskadigelsen er forårsaget af entreprenøren. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham, uden udgift for bygherren, overfor bygherren at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Efter anmodning fra bygherren skal entreprenøren vederlagsfrit fremsende dokumentation for materialernes oprindelse, kvalitet og anvendte arbejdsmetoder. 10, stk. 2: Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder mv. Arbejdstegninger skal udleveres til tilsynet i 3 eksemplarer. Såfremt bygherren kræver, at entreprenøren skal udarbejde kvalitetsdokumentation, vil dette fremgå af udbudsmaterialet, kontrakten eller rekvisitionen. Dokumentationen skal afleveres i 3 eksemplarer. Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de bygherren. Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, dels at mangelskrav under de i 5, stk. 5, nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil være besværligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om undladelsen. Såfremt bygherren kræver, at entreprenøren skal udarbejde drift- og vedligeholdelsesdokumentation, vil dette fremgå af udbudsmaterialet, kontrakten eller rekvisitionen. Dokumentationen skal afleveres i 3 eksemplarer. Entreprenøren skal aflevere dokumentation for byggeaffald, se Tårnby Kommunes hjemmeside. Enhver bygherre skal senest 14 dage inden bygge og anlægsarbejdets igangsættes anmelde affald fra aktiviteten, når den samlede affaldsmængde vil overstige 1 tons. Anmeldelsen kan ske på Tårnby Kommunes skema til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. Bygge- og anlægsaffald er omfattet af Regulativ - Tillæg 4 Anvisningsordning for Bygge- og Anlægsaffald. 10, stk. 4: Generelt påhviler det entreprenøren uden særligt vederlag løbende at efterse kvalitet af materialer og arbejdsydelser jf. udbudsmaterialets Generelle Arbejdsbetingelser - GAB. 8
9 3.3 Projektgennemgang, dokumentation og prøver 11, stk. 1: Entreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Omfang af dokumentation, prøver mm. fremgår af Generelle Arbejdsbetingelser - GAB vedlagt dette udbud. 11, stk.4: Ved kassation af et stykke arbejde har entreprenøren pligt til at forcere arbejdet, således at tidsplanen overholdes. Eventuelle ekstraudgifter hertil er bygherren uvedkommende. 12, stk. 4: Umiddelbart før hel eller delvis ibrugtagning før aflevering gennemgår bygherren og entreprenøren sammen den del af entreprisen, der skal ibrugtages. Der udfærdiges et dokument, hvori anføres omfanget af det ibrugtagne og påberåbte Side 11 mangler ved arbejdet samt eventuelle andre forhold påpeget af bygherren. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren. 3.4 Ændringer i arbejdet 14, stk. 1: Entreprenørens ret til at udføre sådanne ændringer er blandt andet betinget af, at der mellem bygherre og entreprenør kan opnås enighed om prisen for ændringerne. For ændringer i arbejdet gælder - medmindre andet bestemmes - samme vilkår som for entreprisen i øvrigt. Ad 14, stk. 2: Omfang af mer- eller mindreydelser aftales og fastlægges ved byggemøde eller skriftligt mellem entrepriseleder og TÅRNBYFORSYNING Vand A/S projektleder. Ved aftaler om ændring i arbejdet anvendes de af bygherren udarbejdede blanketter. Afregning for ændringer skal, medmindre andet er aftalt i hvert enkelt tilfælde, ske umiddelbart efter færdiggørelsen af den enkelte ændring. Faktura vedlægges aconto-anmodningen, henholdsvis slutopgørelsen. Ad 14, stk. 3 og 5: Tilbudslistens enhedsmængder vil kunne variere ubegrænset uden kompensation for entreprenøren eller bygherren. 3.5 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 15, stk. 1: Hvis entreprenøren konstaterer fejl eller uoverensstemmelser i udbudsmaterialet eller uoverensstemmelser mellem projektet og forholdene i marken, skal disse straks anmeldes til bygherren. 9
10 Krav om betaling udover kontraktsummen som følge af manglende kendskab til de lokale forhold vil ikke blive anerkendt. 15, stk. 3: Såfremt der under arbejdets udførelse viser sig forhold, der kræver øjeblikkelig afhjælpning i form af risiko for fare og/eller følgeskader, er bygherren på entreprenørens vegnes og regning berettiget til at foretage afhjælpning. 3.6 Bygherrens tilsyn 17. stk. 1: 1. Bygherrens tilsyn skal have adgang til entreprenørens lagre og produktionssteder og have lejlighed til at foretage det ønskede tilsyn og gennemgå entreprenørens kontroldokumentation 17, stk. 3: Entreprenøren skal vederlagsfrit yde bygherrens tilsyn den assistance, der er nødvendig for kontrol af arbejdet. Bygherrens tilsyn har ikke bemyndigelse til at indgå aftaler på bygherrens vegne, medmindre dette udtrykkeligt fremgå af fuldmagt fra bygherre til tilsyn, som entreprenøren er berettiget til at få forevist. Byggeledelsen / tilsynet kan således ikke på bygherrens vegne: Modtage anmeldelsen om transporter i entreprisesummen. Tage stilling til tidsfristforlængelse. Indgive begæring om udmeldelse af syn og skøn jf. AB 92 45, om udpegning af en sagkyndig jf. AB eller indsende klageskrift jf. AB Medmindre andet er skriftligt meddelt af bygherren, indgå tillægskontrakt eller andre aftaler med en værdi på mere end ,- kr. Byggeledelsen / tilsynet kan standse arbejdet, såfremt entreprenøren ikke udfører arbejder i henhold til kontrakten eller indgåede aftaler, og entreprenøren er ikke berettiget til tidsfristforlængelse eller anden godtgørelse af den grund. 17, stk. 4: Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger, udførte arbejder mm., fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. 3.7 Entreprenørens arbejdsledelse 18, stk. 1: 10
11 Til ledelse og koordinering af og kontrol med arbejdets udførelse kræves en arbejdsleder med hvem, der kan træffes bindende aftale, og som er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende arbejder. I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Til ledelse og koordinering af og kontrol med arbejdets udførelse kræves en erfaren formand / arbejdsleder, der er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende arbejder. Denne skal være beskæftiget ved nærværende entreprise i fornødent omfang, samt have det fornødne antal medarbejdere til rådighed. 3.8 Byggemøder 19, stk. 1: Indsigelse mod mødereferat skal ske senest inden eller på første byggemøde efter referatets udsendelse. I modsat fald betragtes referatet som godkendt. 19, stk. 3: Arbejdets fremme, dagbod samt tekniske og økonomiske aftaler skal omtales i byggemødereferatet. 3.9 Samvirke med andre entreprenører 20, stk. 1: Entreprenøren skal ligeledes samvirke med arbejdshold fra TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, offentlige myndigheder, samt samvirke med politiet og udrykningstjenesterne m.v. 11
12 4. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTIGELSE 4.1 Betaling 22, stk. 1: Der betales efter stk. 1 dog forlænges betalingsfristen til 30 kalenderdage. Begæring af a conto betaling skal være ledsaget af tilstrækkelige bilag til, at begæringen kan kontrolleres. 22, stk. 10: Betalingsfristen forlænges til 30 kalenderdage. 4.2 Entreprenørens ret til at standse arbejdet 23, stk. 1: Eventuelt opståede tvister mellem bygherren og entreprenøren om betalinger eller andet, berettiger ikke entreprenøren til standsning eller forsinkelse af arbejdet. 4.3 Tidsfristforlængelse og forsinkelse 23, stk. 2: Entreprenøren skal for hver påbegyndt kalenderdag, hvormed de for en entreprise gældende tidsfrister overskrides betale en bod. Boden vedbliver at løbe indtil arbejdet er påbegyndt respektive fuldført. Boden vil blive tilbageholdt i betalingen (fratrukket efter momsberegningen) og / eller anfordret i sikkerheden. Boden for overskridelse af både igangsætnings- og færdiggørelsesfristen er 2 promille af den opgjorte sum for det udførte arbejde ekskl. moms, dog mindst kr ,- pr. kalenderdag for mindre, planlagte arbejder hhv. time for akutarbejder. Bygherren forbeholder sig ret til ved indgåelse af en entrepriseaftale at hæve minimumsbeløbet. 12
13 5. MANGLER VED ARBEJDET 5.1 Mangelansvarets ophør 36, stk. 3: 36, stk. 3 udgår. I stedet gælder bestemmelsen i 36, stk
SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92
BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE
Læs mereTILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.
VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side
Læs mereTÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt
TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...
Læs mereBilag 20 TILFØJELSER OG FRAVIGELSER TIL ABT 93 ABT 93
Bilag 20 Advokatpartnerselskab Skt. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8000 Aarhus C info@clemenslaw.dk www.clemenslaw.dk TILFØJELSER OG FRAVIGELSER TIL ABT 93 Tlf. 87 32 12 50 Fax 86 12 50 12 CVR-nr. 32 67
Læs mereFÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.
Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise
Læs mereTømning af slambede på Helsinge Renseanlæg
Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand
Læs mereSærlige Betingelser. Indholdsfortegnelse
Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders
Læs mereFravigelser fra AB 92 (FAB 92) Fælles betingelser for bygge-og anlægsarbejde hos TÅRNBYFORSYNING A/S
Fravigelser fra AB 92 (FAB 92) Fælles betingelser for bygge-og anlægsarbejde hos TÅRNBYFORSYNING A/S Fællesbetingelserne er bygget op på den måde, at venstre spalte på siderne indeholder den komplette
Læs mereBygherreforeningens formuleringer til AB92
15. september 2008 Bygherreforeningens formuleringer til AB92 En samling forslag til formuleringer til AB92, herunder præciseringer, udfyldninger og egentlige fravigelser, som Bygherreforeningen anbefaler
Læs mereTømning af slambede på Helsinge Renseanlæg
Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning
Læs mereProjekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014
1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet
Læs mereRanders Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9
Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...
Læs mereENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )
ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]
Læs mereAB92 Entreprisekontrakt
AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Tønder Kommune Wegners Plads 2 6720 Tønder (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt
Læs mereEntreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:
1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail
Læs mereEntreprisekontrakt Kørebaneafmærkning
Entreprisekontrakt Kørebaneafmærkning 2018-2020 Vedrørende entreprise for udførelse af kørebaneafmærkning 2018-2020 i Ikast-Brande Kommune. På nedenstående vilkår, er der den XX.XX 2018 indgået kontrakt
Læs mereAftale om levering og udekiftning af gaemotoranlæg på Heleingør Reneeanlæg
Aftale om levering og udekiftning af gaemotoranlæg på Heleingør Reneeanlæg April 2019 Sagenr.2019/FHS-000910 Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Spildevand A/S Energivej 25 3000 Helsingør
Læs mereAftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby
Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011
Læs mereRammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S
Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej
Læs mereAB92 Entreprisekontrakt
1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået
Læs mereSvendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018
1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl
Læs mereDato Glostrup Spildevand A/S Forsyning Ballerup A/S Nordvand A/S
Dato 03-2016 Glostrup Spildevand A/S Forsyning Ballerup A/S Nordvand A/S RAMMEUDBUD AF SPU- LING, TV-INSPEKTION, STIK-TV, BRØNDRAP- PORTER, INDMÅLING AF BRØNDE OG STIK, RODSKÆRING, FRÆS- NING AF FASTE
Læs mereRAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER
Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt
Læs mereRammeaftale September 2014
Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000
Læs mereSådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser
Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have
Læs mereENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør
Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi
Læs mereUdkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0
Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)
Læs mereDer indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:
UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:
Læs mereSærlige Betingelser INDHOLDSFORTEGNELSE
Særlige Betingelser (SB) Side 1 af 6 Særlige Betingelser INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. AFTALEGRUNDLAGET... 2 2. KONTRAKTPERIODE... 2 3. FAST PRIS OG DENNES BETALING... 2 4. DOKUMENTER... 2 5. OVERDRAGELSE
Læs mereHOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri)
HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) mellem [Indsæt Bygherre] Afd.nr. CVR. nr. [Indsæt] [Indsæt kontaktdata] [Indsæt kontaktdata]
Læs mereRammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S
Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand
Læs mereAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN
DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER
Læs mereHaveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr
Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger
Læs mereMontagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer)
Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) 1. Parterne Mellem og NCC Construction Danmark A/S (CVR-nr. 69894011) (CVR-nr. ) i det følgende kaldet NCC i det følgende kaldet entreprenøren
Læs mereStk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).
A. Aftalegrundlaget 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal»bygherren«forstås som køberen og»entreprenøren«som
Læs mereUdbudsforskrifter. Vintertjeneste
Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet
Læs mereENTREPRISEKONTRAKT (AB92)
ENTREPRISEKONTRAKT (AB92) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset Frederiksberg Ejendomme Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/direktør Nicoline Holmblad og projektleder Ib Hørning, som er
Læs mereVejdirektoratet, Servicering af vintermateriel april 2013 Fælles Betingelser
Indholdsfortegnelse A. AFTALEGRUNDLAGET... 3 B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING... 5 D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE... 7 E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE... 8 F. ARBEJDETS AFLEVERING... 8
Læs mereENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92))
ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset OMRÅDE: Kultur? Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/carsten Dencker Dir. tlf.: 3821 4356 Mail:
Læs mereEntreprisekontrakt. Indhold
Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende
Læs mereENTREPRISEKONTRAKT. 04. Murer
Gefionsbakken Renovering af mur Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr.: 17/23637 Sagsnr.: 17/23637 Dato: 04.12.2017 Vers.: 01 Projektleder: FLP ENTREPRISEKONTRAKT 04. Murer SIDE
Læs mereGenerelle salgs- og leveringsbetingelser
Generelle salgs- og leveringsbetingelser Almindelige bestemmelser 1. Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle JCN Industriservice ApS`s (Herefter kaldet JCNI) tilbud, overslag og
Læs mereAB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1
AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1 Provas - Haderslev Forsyningsservice a/s Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: Side A. Aftalegrundlaget... 1 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring...
Læs mere3. AB AB 92. A. Aftalegrundlaget A. AFTALEGRUNDLAGET
AB 92 3. AB 92 3. AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.
Læs mereKontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune
Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]
Læs mereVareindkøbsaftale vedrørende
vedrørende Udskiftning af plastkædeskrabere i 3 rektangulære forklaringstanke på Helsingør Renseanlæg Sagsnr. 18/00239 1. Parterne Mellem Forsyning Helsingør 25 Haderslevvej 3000 Helsingør Repræsenteret
Læs mereKøbenhavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016
Københavns Kommune Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Tidsplanlægning... 3 3. Forsinkelser... 4 4. Ekstraarbejder... 5 5. Entreprenørens
Læs mereSTANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN
STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for
Læs mereFÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014)
FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) Byggeopgaver udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af AB 92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser. 1 ALMINDELIGE BETINGELSER
Læs mereTÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev
TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING
Læs mereOdense Kommune, Drift og Anlæg Tlf Skovservice Særlige Betingelser Side 1 af 7
Særlige Betingelser Side 1 af 7 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyders tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Odense Kommunes udbud... 2 Tjenesteyders
Læs mereCTR 80MW Elkedel. Fremføring af elektrisk forsyning til elkedel Totalentreprisekontrakt
CTR 80MW Elkedel Fremføring af elektrisk forsyning til elkedel Totalentreprisekontrakt Projekt nr. 20180010 Version 1.0 Udarbejdet for: CTR Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Att.: Peer Jespersen
Læs mereNOTAT. FAB 104 Haarby Lund. Fravigelser AB 18. Bemærkninger vedrørende fravigelser. Entreprenørens tilbud
FAB 104 Haarby Lund NOTAT DAB mrk. PRJ-2017-00023 Dato 21. maj 2019 9853 / Lejer Fravigelser AB 18 AB 18 Entreprenørens tilbud 5, stk. 4. I det omfang entreprenøren skal udføre vinterforanstaltninger i
Læs mere6. Sammenstilling af AB 92. i ABT 93.
6. Sammenstilling af AB 92 ABT 93. Denne sammenstilling af reglerne i AB 92 og ABT 93 er foretaget med henblik på at give en hurtig oversigt over ligheder og forskelle mellem de to regelsæt. Med enkelte
Læs merebetingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92
27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,
Læs mereAB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer
Revideret 1. juni 2015 AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer AB 92 A. Aftalegrundlaget Københavns Universitets tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser
Læs mereKontrakt. Ejendomsadministration. Ringsted Kommune
Kontrakt Ejendomsadministration Ringsted Kommune Indholdsfortegnelse 1. Aftaleparter 3 2. Bilag 3 3. Baggrund, formål og generelle vilkår 3 4. Ejendomme 4 5. Kontraktperiode 4 6. Forhold vedrørende ikrafttræden
Læs mereFællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte
Fællesbetingelser Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5 Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Levering og montering af nye vinduer og altanpartier på m.m. Udført oktober 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE ALMINDELIG
Læs mereRammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S
Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S Juni 2016 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 9 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Varme A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Repræsenteret
Læs mere3 Aftalen Denne aftale er en aftale mellem ordregiver på den ene side og tilbudsgiver på den anden. Aftalen løber i 4 år.
INDSAMLING AF STORSKARLD I ETAGEEJENDOMME BILAG 5 UDKAST TIL AFTALE 1 Parterne Mellem Undertegnede Hillerød Affaldshåndtering A/S Ægirsvej 4 3400 Hillerød Cvr. Nr. 31592593 i det følgende kaldet ordregiver,
Læs mereStandard arbejdsklausul
Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter
Læs mereHovedentreprisekontrakt
Hovedentreprisekontrakt om levering og opsætning af speedgates Side 1 af 8 Indhold 1. Kontraktens genstand og parter... 4 2. Generelle betingelser... 4 3. Aftalegrundlag... 4 4. Vederlag... 5 5. Betaling...
Læs mereH O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33
H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33 Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø
Læs mereSÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen
SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.
Læs mereABT 93. med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser. Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93. Regionshuset Viborg
ABT 93 med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Med Region Midtjyllands særlige betingelser
Læs mereAlmindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)
Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) - motivering af Kuben Managements ændringer og tilføjelser (AB92 ver. 25.02.2015) I det følgende anføres samt gives
Læs mereKLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.
Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller
Læs mereHILLERØD KOMMUNE. Præciseringer og fravigelser til AB92. Revideret: Juni 2015
HILLERØD KOMMUNE Præciseringer og fravigelser til AB92 Revideret: Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE A.AFTALEGRUNDLAGET... 5 Bygherrens udbud... 6 Entreprenørens tilbud... 7 Entrepriseaftalen... 8 Overdragelse
Læs mereBETINGET ENTREPRISEKONTRAKT
Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 160706 9. juni 2017 BETINGET ENTREPRISEKONTRAKT MELLEM OG FREDERIKSSUND VAND A/S MT HØJGAARD A/S Horten Advokatpartnerselskab
Læs mereBilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul
Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag
Læs mereMed Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser
AB 92 Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Med Region
Læs mereHOVEDENTREPRISEKONTRAKT
HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument
Læs mereDisse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.
Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og
Læs mereEkstraarbejder i lyset af den nye udbudslov
13 Ekstraarbejder i lyset af den nye udbudslov Tina Braad, partner 14 Ekstraarbejde eller kontraktarbejde Det beror på en fortolkning, hvorvidt en ydelse fra entreprenørens side er kontraktarbejde eller
Læs mereKontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse
GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark
Læs mereMed Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser
AB 92 Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Med Region
Læs mereKontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast
Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding Kontraktudkast Kontrakt mellem Det Kongelige Bibliotek og XXXXX Søren Kierkegaards Plads 1 XXXXX
Læs mereRådgiveraftale Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand
Rådgiveraftale Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Region Midtjylland 24. Januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Parterne... 3 2 Opgaven... 3 3 Aftalegrundlag... 4 4
Læs mereUdbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast
Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal
Læs mereUdvidelse af lystbådehavnen etape 2
Faaborg Havn Udvidelse af lystbådehavnen etape 2 Totalentrepriseudbud Fællesbetingelser (ABT93) Juni 2011 Faaborg Havn Udvidelse af lystbådehavnen etape 2 Totalentrepriseudbud Fællesbetingelser (ABT93)
Læs mereRammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør A/S med tilknyttede selskaber
Vareindkøbsaftale Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør A/S med tilknyttede selskaber Marts 2019 Sagsnr. Dok.nr. 1. Parterne Mellem Forsyning Helsingør
Læs mereAB 92. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92. Udfærdiget af Boligministeriet den 10.
AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 AB 0.1 AB 92 0.1.1 TILFØJELSER OG AFVIGELSER TIL AB 92 I det
Læs mereAB 92 med Bygherres tilføjelser og fravigelser juni 2016
AB 92 med Bygherres tilføjelser og fravigelser juni 2016 AB 92 Tilføjelser og fravigelser A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder
Læs mereKontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Jammerbugt Kommune
Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2017-2021, Jammerbugt Kommune 1 Parterne Mellem Jammerbugt Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Sigsgårdsvej 14 9490 Pandrup CVR: 29 18 94 39
Læs mereUDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE
UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,
Læs mereLINDØ port of ODENSE Brinksikring
Munkebo d. 02.11.2017 Udbudsbrev LINDØ port of ODENSE Brinksikring 2017-2018 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT 3 1.1 Indledning 3 1.2 Udbudsform 3 1.3 Ordregiver og bygherre
Læs mereBilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)
Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.
Læs mereAFTALE. 1. Parterne. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. Undertegnede Rebild Kommune Hobrovej Støvring
Side 1 af 5 26. april 2018 AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring i det følgende kaldet Kommunen, ved ansvarlig kontaktperson:
Læs mereAB92. Aftalegrundlaget
AB92 Aftalegrundlaget A. Aftalegrundlaget... 1 Almindelige bestemmelser... 1 Bygherrens udbud... 1 Entreprenørens tilbud... 1 Entrepriseaftalen... 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v...
Læs mereUDBUDSBETINGELER UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE
AKTIVITETSCENTRET HAMLET UDBUDSBETINGELER UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE Fagentreprise Udbudsbetingelser Dateret: 07.06.2017 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling... 5 1.3 Aflevering
Læs mereFÆLLES BETINGELSER ANLÆGSARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014)
FÆLLES BETINGELSER ANLÆGSARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) Anlægsarbejder udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af AB92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser. 1 ALMINDELIGE BETINGELSER
Læs mereAB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere
AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger
Læs mereBetingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014
Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk
Læs mereStandard leveringsbetingelser
Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre
Læs mereRÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem
RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.
Læs mereKØB AF RECYCLER SLAMSUGER
KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...
Læs mereSærlige Betingelser. Indholdsfortegnelse
Særlige Betingelser Side 1 af 11 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders
Læs mereVintertjeneste på kørebaner 2013
særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 8. FEBRUAR 2013 Niels
Læs mereFÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014)
FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) Bygge- og anlægsopgaver i totalentreprise udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af ABT93 med Aarhus Kommunes præciseringer og
Læs mereAnalyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt
Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk
Læs mere